.RU

Ору Подрядчика на выполнение работ по ремонту крыши мдоу детский сад «Сказка» с. Оранки


ИЗВЕЩЕНИЕ № 1

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» с. Оранки 18.05.2010г. проводит размещение заказа методом запроса котировок цен по отбору Подрядчика на выполнение работ по ремонту крыши МДОУ детский сад «Сказка» с. Оранки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (далее Подрядчик).

Заказчик: МДОУ детский сад «Сказка» с. Оранки.

^ Адрес заказчика: 607600 Нижегородская область, Богородский район, с. Оранки, ул.Мира,.д. 3.

Ответственный исполнитель заказчика: заведующая МДОУ детский сад «Сказка» с. Оранки Щенникова Юлия Эвальдовна.

^ Организатор размещения заказа: Сектор муниципальных закупок управления развития налогового потенциала, трудовых ресурсов и экологии администрации Богородского района.

^ Адрес организатора: 607600 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Ленина, 206, комн. 306. Контактный телефон: 8(83170)22179. Контактное лицо организатора: Нуждина Елена Александровна. E-mail ormb@adm.bgr.nnov.ru.

Источник финансирования: местный бюджет

Место выполнения работ: 607600 Нижегородская область, Богородский район, с. Оранки, ул.Мира,.д. 3.

Условия размещения заказа:

^ Требования, предъявляемые к участникам:

^ Перечень работ – Приложение №1 настоящего извещения.

Срок заключения контракта не менее чем через 7 (но не более чем через 20) дней после подписания протокола всеми членами комиссии.

^ Срок действия контракта: до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать – 200 000 (Двести тысяч ) рублей 00 копеек, исходя из изучения рынка цен на данный вид работ.

^ Место подачи заявок котировочная заявка подается участником нарочно в письменной форме на бумажном носителе по адресу организатора.

Общий график приёма заявок: понедельник - пятница с 08-00 до 16-00 часов по московскому времени. Предпраздничные дни с 08-00 до 12-00 часов по московскому времени. Обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов по московскому времени.

Начало принятия заявок от участников: 19.05.2010 г. в 08-00 часов по московскому времени.

Срок окончания принятия заявок: 24.05.2010 г. до 16-00 часов по московскому времени.

Срок рассмотрения заявок котировочной комиссией: 25.05.2010 г. в 10-00 часов по московскому времени.


Информация размещена на Интернет-сайте: www.abr.nnov.ru.


Заведующая МДОУ детский сад

«Сказка» с. Оранки Ю. Э. Щенникова

Приложение №1 к извещению №1


^ ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


на ремонт кровли в МДОУ детский сад «Сказка» с.Оранки




^ Наименование работ и затрат

Единица измерения

Объем

1

Разборка покрытия мягкой кровли

м2

213

2

Устройство наплавляемой мягкой кровли в 2 слоя

м2

213

3

Огрунтовка поверхности кровли битумной мастикой

м2

243

4

Устройство примыканий к парапетам

м2

30

5

Устройство растворной стяжки толщиной 7 см.

м2

15

6

Штукатурка парапетов

м2

30

7

Кирпичная кладка труб вентиляции (10 каналов)

м2

1

8

Восстановление оголовков труб из кирпича

м2

2,5



^ Заведующая МДОУ детский сад

«Сказка» с.Оранки Ю.Э. Щенникова


Заявка на участие в запросе котировок цен


на ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

от _______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, либо Ф.И.О. физического лица)


1. В соответствии с условиями запроса котировок, направляем котировочную заявку __________________________________________________________________________


2. О себе сообщаем следующие сведения:

1.

Наименование организации (для юридических лиц),

ФИО (полностью), паспортные данные (для физи-

ческих лиц)




2

Адрес местонахождения (для юридических лиц)/

адрес проживания (для физических лиц)




3.

Банковские реквизиты




4.

ФИО контактного лица




5.

Номер контактного телефона




6.

ИНН, КПП





3. Наименование работ:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ 4. Настоящей заявкой подтверждаем, что:

  1. В отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в стадии ликвидации;

  2. Деятельность нашей организации не приостановлена.

  3. Согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении №1 о проведении запроса котировок цен.


^ 5. Цена контракта ____________________________________________________________________________

(Валюта контракта: рубль РФ)

(Цена контракта должна быть выражена в российских рублях, включать все налоги, пошлины, подлежащие выплате и должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока действия муниципального контракта)


Руководитель (должность) ______________

(подпись) (ФИО) М.П.

Все строки формы должны быть заполнены. В случае нарушения этого требования заявка может быть отклонена как не соответствующая условиям запроса.


ПРОЕКТ.


^ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ по ремонту крыши МДОУ детский сад «Сказка» с. Оранки


г. Богородск Нижегородской области " ___ " ___________ 2010г.


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» с. Оранки, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заведующей Ю. Э.Щенниковой, действующей на основании Устава и протокола № _______ от « __ ». _________ 2010г. с одной стороны, и_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________, действующего на основании_______________, с другой стороны заключили настоящий Контракт о нижеследующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности на выполнение работ по ремонту крыши МДОУ детский сад «Сказка» с. Оранки (далее – работы) и передает их Заказчику, а Заказчик обязуется их оплатить.


  1. ^ ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ




    1. Цена Контракта составляет 200 000 (Двести тысяч ) рублей 00 копеек.

2.2. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Предоплата составляет 30 % от общей стоимости контракта, производится в течение 5 (пяти) дней с момента подписания контракта и предоставления счета подрядчиком. Окончательный расчет осуществляется в течение 10 (десяти) дней после подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

2.3. Цена должна быть выражена в российских рублях, включать все налоги, пошлины, подлежащие выплате или выплаченные, и должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока действия настоящего контракта.


  1. ^ СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


3.1. Работы должны быть выполнены Заказчику в полном объеме в срок до 25 июня 2010 года.

3.2. По согласованию с Заказчиком возможно досрочное выполнение работ.

3.3. Работы должны по качеству соответствовать необходимым нормам и требованиям.

3.4. Заказчик имеет право на проведение (без каких-либо дополнительных затрат с его стороны) контроля работ с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям. Если работы, подвергшиеся контролю, не будут соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него и Подрядчик должен будет внести все необходимые изменения с целью приведения работ в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.5. Подрядчик должен иметь:

3.6. Сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.7. Место выполнения работ: 607600 Нижегородская область, Богородский район, с. Оранки, ул.Мира,.д. 3.


^ 4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


4.1 Приемка выполненных работ производится в соответствии с заданием Заказчика, с последующим подписанием акта выполненных работ обеими сторонами.

4.2. При обнаружении недостатков при приемке Заказчиком устанавливается срок устранения недостатков, в течение которого Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки.

4.3. Ответственная за приемку выполненных работ – заведующая МДОУ детский сад «Сказка» с. Оранки Щенникова Юлия Эвальдовна.


5. ГАРАНТИИ


5.1. Подрядчик гарантирует, что выполненные по настоящему Контракту работы полностью соответствуют стандартам, заявленным в Контракте, требованиям и спецификации выполненных работ.

5.2. Заказчик гарантирует финансирование выполненных работ, согласно условий настоящего контракта.

5.3. Гарантия качества работ не менее 3 лет с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.


^ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки от общей стоимости контракта.

6.3. За нарушение сроков оплаты, указанных в п.п. 2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки от общей стоимости контракта. Оплата пени не освобождает Заказчика от оплаты работ.

6.4. Ответственность за безопасное ведение работ несет Подрядчик. Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, требованиями правил по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных механизмов и машин, с соблюдением правил санитарно-гигиенического режима, обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами во время проведения работ.


^ 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.


^ 8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ


8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Контракта, либо иные не урегулированные настоящим Контрактом отношения разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.


^ 9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА


9.1. Настоящий Контракт начинает свое действие с момента его подписания обеими Сторонами.

9.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.4. Все уведомления в рамках данного Контракта должны отправляться Сторонами в письменном виде.


^ 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


10.1. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр организатору размещения заказа.


^ 11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


11.1. Заказчик:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» с. Оранки

607600 Нижегородская область, Богородский район, с. Оранки, ул.Мира,.д. 3

ИНН 5245022434 КПП 524501001

УФК по Нижегородской области (Финансовое управление Богородского района Нижегородской области МДОУ детский сад «Сказка» с. Оранки лицевой счет № 011501800)

р/с 40204810100000450047

ГРКЦ Банка России по Нижегородской области

БИК 042202001


11.2. Подрядчик:


^ 12. ПОДПИСИ СТОРОН


От Заказчика




От Подрядчика

МДОУ детский сад «Сказка» с. Оранки







Ю. Э. Щенникова




























М. П. М. П.

polozhenie-o-vserossijskom-internet-konkurse-pedagogicheskogo-tvorchestva.html
polozhenie-o-vserossijskom-konkurse-domashnih-sochinenij-shkolnikov-esli-bi-ya-bil-prezidentom-.html
polozhenie-o-vserossijskom-konkurse-luchshaya-diplomnaya-rabota-sredi-vipusknikov-finansovo-ekonomicheskih-fakultetov-vuzov-rossii-2012.html
polozhenie-o-vserossijskom-konkurse-proektov-normativno-pravovih-aktov-zakonotvorec.html
polozhenie-o-vserossijskom-konkurse-zajmis-sportom-na-luchshij-proekt-po-propagande-fizicheskoj-kulturi-i-sporta-sredi-detskih-i-molodezhnih-obshestvennih-obedinenij-na-20122013-gg-celi-i-zadachi.html
polozhenie-o-vserossijskom-seminare-povisheniya-kvalifikacii-sudej-po-sportivnomu-turizmu-v-gruppah-disciplin-distanciya-peshehodnaya-distanciya-vodnaya-distanciya-na-sredstvah-peredvizheniyah-vid-programmi-velodistancii.html
  • upbringing.largereferat.info/kontakt-est-kontakt-pobeda-eto-smert.html
  • education.largereferat.info/1organi-gosudarstvennogo-upravleniya-po-arhivam-i-deloproizvodstvu-spravochnik-minsk.html
  • kontrolnaya.largereferat.info/rabochaya-programma-disciplini-ekonomicheskaya-teoriya.html
  • writing.largereferat.info/gosudarstvo-i-pravo-drevnego-rima.html
  • occupation.largereferat.info/obretennoe-vremya-stranica-14.html
  • knowledge.largereferat.info/mir-smotrit-na-sever-plan-1-vstuplenie-2-zashita-rubezhej-rodini-ot-yaponskih-militaristov-a-ozero-hasan-boevie.html
  • tasks.largereferat.info/172-laborant-rentgenospektralnogo-analiza-vipusk-1.html
  • obrazovanie.largereferat.info/pravila-ustrojstva-i-bezopasnoj-ekspluatacii-gruzopodemnih-kranov-pb-10-382-00.html
  • kontrolnaya.largereferat.info/raspisanie-zachetno-ekzamenacionnoj-i-ustanovochnoj-sessij-dlya-studentov.html
  • holiday.largereferat.info/n-v-kalchenko-zamestitel-glavnogo-redaktora.html
  • abstract.largereferat.info/15-detskij-ozdorovitelnij-lager-solnishko-pri-rajkome-profsoyuzov-rabotnikov-apk.html
  • kontrolnaya.largereferat.info/rabochaya-programma-uchebnogo-kursa-po-himii-dlya-8-klassa.html
  • klass.largereferat.info/443-upravlenie-zapisyami-yu-v-tabakaev-2010-g.html
  • paragraph.largereferat.info/kreditno-investicionnoe-obespechenie-kommercheskimi-bankami-i-strahovimi-organizaciyami-innovacionnih-proektov.html
  • thesis.largereferat.info/predvaritelnaya-programma-meropriyatij-okonchatelnij-variant-programmi-uchastniki-dvifa-2010-poluchat-na-registracii-oficialnie-partneri-foruma.html
  • lecture.largereferat.info/43-neopredelennij-i-opredelennij-artikli-articeles-poyasnitelnaya-zapiska-student-obuchayushijsya-na-3-kurse.html
  • kolledzh.largereferat.info/50-vek-avgusta-i-rannee-tvorchestvo-vergiliya-2-vgrecheskom-yazike-sushestvuet-tri-slova-dlya-oboznacheniya-ponyatiya.html
  • exchangerate.largereferat.info/karl-gempel.html
  • kolledzh.largereferat.info/avdeeva-n-n-hajmovskaya-n-a-razvitie-obraza-sebya-i-privyazannostej-u-detej-ot-rozhdeniya-do-treh-let-v-seme-i-dome-rebenka.html
  • thescience.largereferat.info/informacionnie-resursi-g-r-gromov-moskva-nauka-1984.html
  • composition.largereferat.info/poddubnaya-skorkina-md-centralizovannaya-sistema-gorodskih-bibliotek-centralnaya-gorodskaya-biblioteka-informacionno-bibliograficheskij.html
  • universitet.largereferat.info/svodnaya-tablica-rezultatov-kachestva-programma-razvitiya-mou-programmi-sosh-1.html
  • institute.largereferat.info/g-kiev-ul-ya-ivashkevicha-5-of-216-stranica-14.html
  • esse.largereferat.info/referat-l-karnitin-lc-i-l-acetil-karnitin-alc-obnaruzhivayutsya-v-visokih-koncentraciyah-v-pridatke-yaichka-i-igrayut-vazhnuyu-rol-v-metabolizme-i-sozrevanii-spermatozoidov.html
  • uchit.largereferat.info/uchebnaya-programma-povisheniya-kvalifikacii-specialistov-po-kursu-razrabotka-i-vnedrenie-sistem-kachestva-v-vuzah-na-osnove-tipovoj-modeli-sistemi-kachestva-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
  • letter.largereferat.info/obshie-trebovaniya-tehnicheskoe-zadanie-na-vesi-laboratornie-lot2-poz-1-opisanie.html
  • shpargalka.largereferat.info/uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-nasosi-i-nasosnie-stancii-osnovnoj-obrazovatelnoj-programmi-po-specialnosti.html
  • school.largereferat.info/aviatransportnij-marketing-i-analiz-konyunkturi-rinka-vozdushnih-perevozok.html
  • knowledge.largereferat.info/nizhnetagilskaya-gosudarstvennaya-stranica-8.html
  • pisat.largereferat.info/sto-velikih-nauchnih-otkritij-stranica-22.html
  • upbringing.largereferat.info/l-husnetdinova-problema-zhilya-yavlyaetsya-naibolee-aktualnoj-v-sovremennom-obshestve-odnim-iz-sposobov-ee-resheniya-mozhet-stat-ipotechnoe-zhilishnoe-kreditovanie.html
  • books.largereferat.info/e-m-gutyar-nauchnij-redaktor-inzh-g-m-ickovich-redakciya-spravochnoj-literaturi-zav-redakciej-inzh-g-a-molyu-ko-v.html
  • prepodavatel.largereferat.info/svedeniya-o-municipalnih-doshkolnih-obrazovatelnih-i-municipalnih-obsheobrazovatelnih-uchrezhdeniyah-tverskoj-oblasti-pp-mo-polnoe-nazvanie-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-soglasno-ustavu-stranica-8.html
  • ekzamen.largereferat.info/sankt-peterburg-stranica-64.html
  • write.largereferat.info/glava-2-urok-prezidentu-adskaya-igra-sekretnaya-istoriya-karibskogo-krizisa-1958-1964.html
  • © LargeReferat.info
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.